14.06.2019     0
 

Договор на погрузочные работы с физическим лицом


Образец договора подряда с физическим лицом

Внимание

Исполнитель несет полную ответственность за возможные при транспортировке и погрузке повреждения мебели и предметов интерьера в случае заключения дополнительного договора о страховании своей ответственности перед Заказчиком. 8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.

9. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 9.1. Условия настоящего договора имеют обязательную одинаковую силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением письменного документа. 9.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия с другой стороны.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 10.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон. 10.2.

Инфо

Оказывать услуги в полном объеме, определенном в соответствующей заявке Заказчика;2.1.2. Информировать Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала погрузки — разгрузки о количестве работников, которые будут выполнять услуги по погрузке — разгрузке в соответствии с заявкой Заказчика;2.1.3.

Информировать Заказчика о вынужденных задержках при погрузке — разгрузке, других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих своевременному исполнению обязательства.2.2. Исполнитель имеет право:2.2.1. На своевременную оплату за оказанные услуги, в соответствии с их объемом и качеством.2.2.2.

Важно

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. 8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

8.6.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Приложения: Приложение N 1. Перечень грузов, разгрузка, перегрузка и погрузка которых осуществляется по настоящему Договору.

Приложение N 2. Цена работ по настоящему Договору. Приложение N 3. Цена дополнительных работ, выполняемых Подрядчиком. Приложение N 4.

Акт приема-передачи выполненных погрузочно-разгрузочных работ. 9.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также в случае принятия решения государственными органами. 7.2.

Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые не могут быть предусмотрены Сторонами и если бы Стороны могли их предвидеть, настоящий договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по договору вследствие обстоятельств, указанных в п.

После получения заявки от Заказчика Подрядчик определяет необходимое количество работников для выполнения соответствующих работ и решает иные организационные вопросы. В случае если в течение с момента подачи заявки от Подрядчика не поступит возражений, заявка считается принятой Подрядчиком. 3.4. Виды выполняемых работ (выбрать нужное): 3.4.1.

Погрузкаиливыгрузка тарно-упаковочныхиштучныхгрузов погрузчиками грузоподъемностью до 1,5 т — . (виды грузов) 3.4.4. Погрузкаиливыгрузкатарно-упаковочныхиштучныхгрузов погрузчиками грузоподъемностью свыше 1,5 до 5 т — .

(виды грузов) 3.4.5.

Предлагаем ознакомиться:  Как можно ездить лишоному прав

Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического, почтового адреса, полномочий руководителя, обслуживающего банка и банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов не позднее трех дней с даты их изменения. 4.4 Вопросы, возникающие из настоящего Договора, но им неурегулированные, регулируются действующим законодательством РФ. 4.5.

Договор на погрузочные работы с физическим лицом

В случае возникновения разногласий между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или возникшим в связи с его исполнением, Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. Оставшиеся неурегулированными разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим законодательством России. 4.

6 Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 5.Заказчик обязуется предварительно подготовить груз к перевозке и сопроводительные документы на груз, а также в случаях необходимости предоставить пропуск на право проезда к месту назначения и выгрузки груза. 3.3. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя о начале выполнения работ за трое суток. 3.4.

Исполнитель приступает к выполнению работ по согласованию с Заказчиком и проводит работы в оговоренные сроки. 3.5. Исполнитель самостоятельно определяет количество и состав исполнителей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Общая сумма договора равна рублей. 4.2. Заказчик производит оплату за услуги Исполнителя путём внесения предоплаты 100% суммы договора. 4.3. Обязательства Заказчика по отношению к Исполнителю считаются выполненными в том случае, если произведено зачисление денежных средств на расчётный счёт Исполнителя в полном объёме. 5.

КОНТРОЛЬ ЗАКАЗЧИКА ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 5.1.Заказчик по своему усмотрению вправе осуществлять технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соответствием используемых Подрядчиком оборудования и материалов условиям настоящего договора и технической документации. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. За нарушение сроков выполнения работ по вине Подрядчика Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,5% от стоимости не выполненного в срок объема работ за каждый рабочий день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненного в срок объема Заказчика неустойку в размере 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый банковский день просрочки, но не более 10% от суммы просроченного платежа. 6.3.

особенно если он типовой, не всегда соответствует конкретной ситуации, поэтому перед его заключением необходимо изучить некоторые нюансы – все они приведены в настоящей статье. В каких случаях необходимо заключение договора подряда и чем он отличается от трудового договора?

Статья 702 Гражданского кодекса РФ определяет договор подряда как соглашение, заключенное между заказчиком и подрядчиком, на выполнение последним каких-либо работ для обеспечения нужд первого.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА Транспортные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, сборку и разборку мебели, и упаковку имущества Заказчика из помещений по адресу. В помещение по адресу . По окончании работ Исполнитель обязан по желанию Заказчика распаковать и расставить мебель и предметы интерьера по местам, также вывезти после работы отходы упаковочных материалов.

Предлагаем ознакомиться:  Срок рассмотрения претензии продавцом и ответ покупателю по закону

Договор подряда с физическим лицом является одним из наиболее распространенных видов договоров, но в нем есть скрытые ловушки. Рассмотрим на примере. Из текста договора подряда: п. 1.2. Подрядчик обязуется приступить к выполнению работ после оплаты Заказчиком аванса. Срок выполнения работ — один месяц. п. 4.1.

К числу гражданско-правовых договоров, регламентирующих отношения, сопряженные с осуществлением трудовых функций, можно отнести предусмотренные ГК РФ договоры: — подряда, — о выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, — возмездного оказания услуг, — перевозки, — транспортной экспедиции, — поручения, — комиссии, — агентирования, — доверительного управления имуществом.

Договорные отношения в трудовой сфере предусматриваются и отдельными федеральными законами.

Чтобы трудовой договор при любой проверке был признан соответствующим законодательству, он должен содержать: все условия, обязательные для включения в договор, только те условия, которые не противоречат действующему законодательству, только те условия, которые не противоречат другим документам фирмы, например коллективному договору, правилам внутреннего трудового распорядка и иным локальным нормативным актам.

Обязательные сведения и условия В статье 57 Трудового кодекса определен состав обязательных сведений и условий, включаемых в текст трудового договора. К обязательным сведениям, которые следует указать в трудовом договоре, относятся: фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — физического лица, идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями.

______________________________, именуем___ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице _____________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.1. Предметом настоящего Договора является определение порядка взаимоотношений между Заказчиком и Исполнителем при планировании и осуществлении погрузки и разгрузки грузов, получаемых у организаций-перевозчиков, и расчетов между партнерами.

Договор на погрузочные работы с физическим лицом

8.6.

Подрядчик обязуется: 2.2.1. Выполнять работы по настоящему Договору качественно, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, инструкциями Заказчика, обеспечивая сохранность грузов. 2.2.2. Выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, только при представлении Заказчиком надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих декларирование грузов и прохождение иных обязательных процедур в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

2.2.3. Пересортицу и потери при разгрузке, перегрузке и погрузке грузов оформлять соответствующими актами. Отбракованные грузы по согласованию с Заказчиком остаются у Подрядчика и реализуются по установленным Сторонами ценам. Вырученная от реализации сумма засчитывается в счет оплаты работ, выполненных Подрядчиком по настоящему Договору. Вариант при необходимости. 2.2.4.

Предлагаем ознакомиться:  Икра здоровье из морских водорослей. Может ли такая икра нанести вред здоровью? Калорийность имитированной красной икры Здоровье

Оплата стоимости работ (услуг) осуществляется ежемесячно не позднее -го числа текущего месяца после подписания соответствующего акта приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг), который подтверждает тот факт, что Исполнитель надлежащим образом выполнил работы (оказал услуги) определенной стоимости, согласованной Сторонами, и Стороны не имеют взаимных претензий.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 4.1.

Закон обязывает сторону заказчика, даже если он является физическим лицом, выплачивать страховые взносы за каждого исполнителя.

Образец договора с физическим лицом на выполнение работ 2019 Чтобы оформить его в соответствии со своими условиями, придется внести определенные корректировки.

Если исполнителю экземпляр договора не нужен, достаточно одного листа.

Начните заполнение договора с даты и места его составления. Не буду разъяснять, зачем это нужно, потому что придется углубиться в теорию гражданского права. Просто примите на веру и исполняйте.

Теперь внесите данные о заказчике и исполнителе работ. Данные исполнителя перепишите с его паспорта.

Подрядчик вправе: 4.2.1.

При возникновении в процессе выполнения работы вопросов, требующих разрешения Заказчиком, требовать от Заказчика их разъяснения.

4.3.4. Оплатить Подрядчику цену работы в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. 4.4. Заказчик вправе: 4.4.1. Во всякое время проверять ход и качество выполняемой работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика. 5.1. Цена работы, выполняемой Подрядчиком по настоящему Договору, составляет ______ (________________) рублей.

Если срок действия договора прямо не установлен, договор считается заключенным на неопределенный срок (ст.

58 ТК РФ). Подчиненность На исполнителя не распространяются требования локальных нормативных актов заказчика (режим труда и отдыха, дресс-код и т.д.). Исполнитель не подчиняется должностным лицам заказчика.

Работник должен соблюдать требования локальных нормативных актов, а также выполнять распоряжения работодателя. Организация работы Исполнитель сам обеспечивает себя всем необходимым для выполнения работ (услуг по договору).

По соглашению сторон в договоре может предусматриваться предоставление инструментов, материалов и т.д. заказчиком. Работодатель обязан обеспечить работника всем необходимым для работы, создать безопасные условия труда. Социальные гарантии и компенсации На исполнителя не распространяются гарантии, предусмотренные ТК РФ (ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата пособий по временной нетрудоспособности и т.д.)

Цодл «минмакс»

После вступления настоящего договора в силу все предварительные документы и переписка по нему считаются недействительными. 9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

9.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения и одновременно направляемого с ним заказного письма по адресу фактического местонахождения получателя (адреса определяются в ст. 12 настоящего договора). 9.5. Документация и техническая информация, передаваемая Сторонами друг другу по настоящему договору, являются конфиденциальными, и не будут передаваться другим юридическим или физическим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны. 9.6. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности, предусмотренные настоящим договором, другим лицам. 9.7.


Об авторе: admin4ik

Ваш комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock detector